Wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2021 r., sygn. IV CSKP 51/21
Niedopuszczalna jest sytuacja, w której wysokość kary umownej jest uzależniona od jednostronnej czynności uprawnionego o powiadomieniu zobowiązanego o stwierdzonych wadach. Zastrzeżenie kary umownej za okres, w którym zobowiązany wykonywałby prace związane z usterkami nie znajduje uzasadnienia. Kara może przysługiwać za okres, w którym zobowiązany pozostaje w zwłoce z wykonywaniem prac likwidujących usterki a nie za czas, w którym te usterki naprawia. Również pozostawienie wyłącznej woli uprawnionego ustalania okresu usunięcia wady poprzez wyznaczenie okresu czasu na jej usunięcie pozostaje w sprzeczności z funkcją kary umownej.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący)
SSN Marta Romańska
SSN Maria Szulc (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa Gminy P. przeciwko J. G. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 kwietnia 2021 r., skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (…) z dnia 13 grudnia 2018 r., sygn. akt I AGa (…),
uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w (…) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny w (…) oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w G., którym została zasądzona na rzecz Gminy P. kwota 262 900 zł.
Ustalił, że w dniu 23 lipca 2013 r. strony zawarły umowę w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w P. etap II”. W skład tego zespołu budynków wchodziły: segment administracyjno - żywieniowy, sala gimnastyczna, budynek „15 sal lekcyjnych”, łącznik duży LI, budynek starej szkoły, łącznik mały Ł2. W ramach robót należało wykonać roboty budowlane dotyczące izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej - do 20 września 2013 r., przeszkleń z vitrolitu, roboty blacharskie, brukarskie, malarskie i tynkarskie, ponadto dotyczące instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania w zakresie wymiany grzejników oraz pionów i poziomych istniejących instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji kotłowni opalanej miałem węglowym w zakresie węzła cieplnego, instalacji elektrycznych i sterujących w zakresie sterowania elementami centralnego ogrzewania oraz sterowania wentylatorami.
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
