Wyrok SN z dnia 19 lutego 2021 r., sygn. III CSKP 9/21
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Małgorzata Manowska (przewodniczący)
SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca)
SSN Joanna Misztal-Konecka
w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa R. Spółki Akcyjnej w G. przeciwko Województwu (...) - (...) Zarządowi Dróg Wojewódzkich w K. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 lutego 2021 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 29 maja 2018 r., sygn. akt I AGa (...),
1. oddala skargę kasacyjną,
2. zasądza od Województwa (...)-(...) Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. na rzecz Przedsiębiorstwa R. Spółki Akcyjnej w G. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Wyrokiem z 5 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w K. oddalił powództwo Przedsiębiorstwa R. S.A. w G. przeciwko Województwu (...) - (...) Zarządowi Dróg Wojewódzkich w K. o zapłatę kwoty 100.000 zł z ustawowymi odsetkami, dochodzonej tytułem części kary umownej.
Sąd Okręgowy ustalił, że w wyniku wyboru przez pozwanego oferty powoda w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 27 stycznia 2012 r. strony zawarły umowę o roboty budowlane, której przedmiotem była budowa obwodnicy K. na drodze wojewódzkiej nr (...). Termin wykonania zamówienia określono jako termin zgłoszenia do odbioru prawidłowo wykonanych robót, a w wyniku dwukrotnego aneksowania umowy ustalono go ostatecznie na 8 grudnia 2013 r. Na podstawie aneksów pierwotnie ustalone, niepodlegające waloryzacji i obejmujące wszystkie koszty, wynagrodzenie w kwocie 116.400.255,33 zł podwyższono do kwoty 117.053.926,79 zł. Jednym z obowiązków wykonawcy było zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej budowy.
W § 6 pkt 1 umowy strony ustaliły, że zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. W razie stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad nadających się do usunięcia, zamawiający obowiązany był odebrać roboty i wyznaczyć termin ich usunięcia. Z czynności odbiorowych miał zostać spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
