Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 2019 r., sygn. I CSK 729/18
Stosownie do okoliczności sprawy podstawą do miarkowania kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w wykonaniu zobowiązania i liczonej wg określonej stawki za każdy dzień zwłoki, może być także okoliczność, iż zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, z tym że dotyczy to sytuacji, w której częściowe wykonanie zobowiązania (np. robót budowlanych) przed popadnięciem w zwłokę ma znaczenie dla wierzyciela i zaspokaja jego godny ochrony interes.
Teza od Redakcji
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Roman Trzaskowski
w sprawie z powództwa J. B. przeciwko T. H. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 7 czerwca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 15 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa [...],
odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania i zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
J. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą [...] B. w K. żądał zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego T. H. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą T. w D. kwoty 114.400 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22 marca 2014 r., a następnie rozszerzył żądanie do kwoty 265.650 zł z ustawowymi odsetkami od rozszerzonej części roszczenia od dnia 30 września 2015 r., jako kary umownej z tytułu niewykonania w terminie umowy o roboty budowlane, naliczonej najpierw za okres od 5 sierpnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r., a następnie za dalszy okres do 30 listopada 2014 r., po 550 zł za każdy dzień.
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
