Uchwała SN z dnia 16 stycznia 1984 r., sygn. III CZP 70/83
Przewodniczący: sędzia SN Z. Marmaj.
Sędziowie SN: K. Kołakowski, W. Łysakowski (sprawozdawca).
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w R. przeciwko Józefowi K. o zapłatę po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Wojewódzki w Rzeszowie postanowieniem z dnia 24 listopada 1983 r. do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 k.p.c.:
Czy dopuszczalne jest kumulowanie kar umownych za zwłokę wykonawcy w oddaniu określonych w umowie robót budowlanych wyliczonych na podstawie § 53 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lipca 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów o roboty budowlane wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (M.P. Nr 18, poz. 102) z karą umowną za odstąpienie od umowy z powodu Okoliczności, za które odpowiada wykonawca, a wymienioną w § 53 ust. 1 pkt 5 wyżej powołanego zarządzenia?"
podjął następującą uchwałę:
Kary umowne za zwłokę w oddaniu określonych w umowie robót budowlanych i za odstąpienie przez zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca, przewidziane w § 53 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 załącznika do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lipca 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów o roboty budowlane wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (M.P. Nr 18, poz. 102), nie podlegają kumulacji w sytuacji, gdy wykonawca w ogóle nie wykonał określonych w umowie robót budowlanych, a zamawiający z tego powodu odstąpił od umowy. W takiej sytuacji wykonawca jest obowiązany zapłacić zamawiającemu jedynie karę umowną za odstąpienie od umowy, przewidzianą w pkt 5 powołanego wyżej przepisu.
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty