Wyrok SN z dnia 23 października 2024 r., sygn. II CSKP 679/24
23 października 2024 r.
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Mariusz Łodko (przewodniczący)
SSN Adam Doliwa (sprawozdawca)
SSN Piotr Telusiewicz
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 23 października 2024 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej A. w M. (Grecja)
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 19 maja 2023 r., VI ACa 196/18,
w sprawie z powództwa A. w M. (Grecja)
przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych
i Autostrad
o zapłatę,
1. oddala skargę kasacyjną;
Adam Doliwa Mariusz Łodko Piotr Telusiewicz
[D.R.]
UZASADNIENIE
A. spółka akcyjna w M. w Grecji (dawniej: J. spółka akcyjna w M. w Grecji) wniosła o zasądzenie od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad kwoty 109 114 125,45 zł z ustawowymi odsetkami od dnia następującego po dniu wniesienia pozwu do dnia zapłaty, w tym kwoty 87 693 798,18 zł z tytułu należności głównej i kwoty 21 420 327,27 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek. Na należność główną składała się kwota 83 247 493,32 zł dochodzona tytułem zapłaty za wykonane prace i koszty poniesione przez powódkę w okresie przedłużenia realizacji umowy łączącej ją z pozwanym oraz kwota 4 446 304,86 zł za roboty wykonane w ramach umowy i dotychczas nierozliczone.
Wyrokiem z 26 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo (pkt 1) i orzekł o kosztach procesu (pkt 2 i 3).
Sąd ten ustalił, że 30 maja 2008 r. strony zawarły umowę, której przedmiotem było wykonanie przez powódkę na rzecz pozwanego robót budowlanych, polegających na budowie węzła „S." na skrzyżowaniu autostrad […] i […]w km […]. Przedmiotowa umowa została zawarta na skutek wyboru oferty złożonej przez powódkę w trybie przetargu ograniczonego. Stosunek umowny kształtowały następujące elementy: umowa z 30 maja 2008 r., wniosek powódki o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym z załącznikami, oferta powódki z 31 stycznia 2008 r. z załącznikami, Szczególne Warunki Kontraktu, w których strony wykreśliły niektóre klauzule waloryzacyjne (dalej jako SKW), Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego – tłumaczenie wydania FIDIC 1999 (dalej jako OKW), Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa (dalej łącznie jako umowa lub kontrakt).
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
