Kara umowna za nieterminowe wykonanie robót budowlanych - Wyrok SN z dnia 19 listopada 2024 r., sygn. II CSKP 1949/22

Kara umowna za zwłokę może być zastrzeżona jedynie wtedy, gdy dłużnik ponosi odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie zobowiązania; nie jest ona natomiast należna w przypadku opóźnienia spowodowanego okolicznościami niezależnymi od dłużnika (art. 476 k.c.).

19 listopada 2024 r.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:

SSN Jacek Grela (przewodniczący)
‎SSN Krzysztof Grzesiowski (sprawozdawca)
‎SSN Agnieszka Jurkowska-Chocyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 19 listopada 2024 r. w Warszawie
‎skargi kasacyjnej Towarzystwa Budownictwa […] Społecznego spółki 
‎z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
‎od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
‎z 29 października 2020 r., I AGa 103/20,
‎w sprawie z powództwa B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
‎przeciwko Towarzystwu Budownictwa Społecznego […] spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
‎o zapłatę

1. oddala skargę kasacyjną,

2. zasądza od pozwanej na rzecz powódki 5.400 zł (pięć 
‎tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Krzysztof Grzesiowski Jacek Grela Agnieszka Jurkowska-Chocyk

ł.n

UZASADNIENIE

2. Wyrokiem z 29 października 2020 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację pozwanej od powyższego wyroku i orzekł o kosztach procesu.

3. Z ustaleń faktycznych poczynionych przez Sąd Okręgowy i zaakceptowanych przez Sąd Apelacyjny wynika, że 1 września 2015 r. strony zawarły umowę o roboty budowlane. Przedmiotem umowy było wykonanie przez stronę powodową (wykonawcę), w oparciu o dostarczoną przez stronę pozwaną (zamawiającego) dokumentację projektową, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej między ul. […] i nowopowstałymi ul. […]1 i ul. […]2 w W., w ramach zadań o nazwach L. VI, L. VII, L. VIII, tj. budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej, zagospodarowania i urządzenia terenu oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

• Codzienne aktualności prawne
• Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
• Bogatą bibliotekę materiałów wideo
• Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty

Zamów teraz Masz już konto? Zaloguj się