Interpretacja indywidualna z dnia 18 grudnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.810.2024.1.ALN

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 września 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 24 września 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy powstania momentu obowiązku podatkowego z tytułu dodatkowych prac budowlanych, których zasadność i wartość należnego wynagrodzenia została zasądzona w wyroku sądu. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca (dalej również jako: Wykonawca), będący polskim rezydentem podatkowym, prowadzi działalność gospodarczą od 1990 r. i posiada status czynnego podatnika w podatku VAT. Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług budowlanych.

W ramach tego rodzaju działalności w dniu 17 stycznia 2018 roku w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ( przetarg nieograniczony) Wnioskodawca zawarł z Gminą (...) (dalej: Zamawiający) umowę o roboty budowlane, której przedmiotem była przebudowa i budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną w (...) w ramach inwestycji pod nazwą „(...)”.

Z powodu wielu problemów na wystąpienie których Wnioskodawca nie miał wpływu i które nie były znane w dacie zawarcia umowy, takich jak przykładowo: brak projektu wykonawczego, opóźnienia w usuwaniu kolizji energetycznych czy niekorzystne warunki gruntowe, doszło do przedłużenia okresu wykonywania umowy, w wyniku czego Wnioskodawca poniósł dodatkowe koszty związane z jej realizacją wynikające z konieczności:

·wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych na etapie jej zawierania i nie uwzględnionych w wartości należnego Wnioskodawcy wynagrodzenia oraz