Wyrok SN z dnia 15 grudnia 2021 r., sygn. V CSKP 105/21
Sygn. akt V CSKP 105/21
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Jacek Grela (przewodniczący)
SSN Tomasz Szanciło
SSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa […] Szpitala […] w D.
przeciwko C. Sp. z o.o. Sp. Komandytowej w R.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 15 grudnia 2021 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt I ACa […],
I. oddala skargę kasacyjną,
II. zasądza od C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w R. na rzecz […] Szpitala […] w D. kwotę 8.100 (osiem tysięcy sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Sąd Apelacyjny w (…) wyrokiem z 13 marca 2019 r., po rozpoznaniu sprawy z Powództwa Z. w D. przeciwko C. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej w R. o zapłatę, na skutek apelacji Pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w K. z 19 marca 2018 r., oddalił apelację i zasądził od Pozwanej na rzecz Powoda 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.
Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo główne o zapłatę 274.500 zł z tytułu kary umownej wraz z ustawowymi odsetkami oraz zasądził od Pozwanej na rzecz Powoda koszty procesu, a w zakresie powództwa wzajemnego zasądził od Inwestora na rzecz wykonawcy 93.786,61 zł z ustawowymi odsetkami od 30 stycznia 2014 r. i 1.437,84 zł z tytułu kosztów procesu, a w pozostałej części powództwo to oddalił. Dalej idące roszczenia Pozwanej-Powódki wzajemnej oddalił, gdyż nie wykonała ona wszystkich prac objętych żądaniem oraz nie wykazała dostarczenia komory laminarnej.
Powód ogłosił zamówienie publiczne obejmujące realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Uruchomienie Pracowni […]”, które obejmowało wykonanie robót dostosowawczych w istniejącym budynku oraz dostarczenie i montaż komory laminarnej. Termin składania ofert był wyznaczony na 23 października 2013 r. W projekcie umowy termin realizacji inwestycji określono na maksymalnie 55 dni.
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
