Wyrok SN z dnia 10 października 2019 r., sygn. I CSK 424/18
Sygn. akt I CSK 424/18
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Władysław Pawlak (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Monika Koba
SSN Katarzyna Tyczka-Rote
w sprawie z powództwa G.M.
przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w W.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 10 października 2019 r.,
skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w (…)
z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt VI ACa (…),
1. oddala skargę kasacyjną;
2. nie obciąża powoda kosztami postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo G.M. skierowane przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w W. o zapłatę kwoty 2 148 990,06 zł z ustawowymi odsetkami, której powód dochodził tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem działanie przedstawicieli pozwanego przy wykonywaniu władzy publicznej.
Sąd pierwszej instancji ustalił, że w dniu 10 października 2007 r. pomiędzy powodem jako wykonawcą a H. sp. z o.o. w W. jako inwestorem została zawarta umowa o wybudowanie 26 budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej za kwotę 9 801 104 zł. Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 11 listopada 2007 r., a ich zakończenie na dzień 30 września 2008 r. Każdej z stron przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy i w takim przypadku strony były obowiązane do dokonania rozliczeń prac budowlanych wykonanych do chwili odstąpienia, jak również szczegółowo uregulowano uprawnienia do naliczania kar umownych. Inwestor zgodnie z § 10 ust. 7 umowy miał prawo odstąpić od umowy jeżeli: a) wykonawca powierzy wykonanie 50% wartości przedmiotu umowy osobom trzecim; b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja wykonawcy; c) wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie; d) wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, za wyjątkiem okresu wstrzymania robót budowlanych wynikłych z działania siły wyższej; e) opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z etapów robót przez wykonawcę przekroczyło 14 dni kalendarzowych w stosunku do harmonogramu określonego w załączniku nr 2 do umowy. Z kolei wykonawca na podstawie § 10 ust. 6 był uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli: zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja inwestora; zwłoka w zapłacie wynagrodzenia przekracza 14 dni; zwłoka w zapłacie gwarancji, która nie została wykorzystana na pokrycie kar, kosztów zastępczego usuwania wad oraz innych wierzytelności inwestora w stosunku do wykonawcy lub podwykonawców wynikających z umowy lub przepisów prawa, przekroczy 30 dni; inwestor bezpodstawnie uchyla się od dokonania odbiorów wykonanych prac w terminie określonym w umowie przez okres przekraczający 7 dni.
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
