Wyrok SN z dnia 30 czerwca 2023 r., sygn. II CSKP 1900/22
30 czerwca 2023 r.
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Kamil Zaradkiewicz (przewodniczący)
SSN Leszek Bielecki (sprawozdawca)
SSN Renata Żywicka
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 30 czerwca 2023 r. w Warszawie,
skargi kasacyjnej M. spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 29 października 2020 r., VII AGa 814/19,
w sprawie z powództwa J. Ł.
przeciwko M. spółce akcyjnej w W.
o zapłatę,
uchyla zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w punkcie I (pierwszym) podpunkt 1 i punkcie III (trzecim) i w tym zakresie przekazuje sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
W sprawie tej ustalono, że w dniu 5 sierpnia 2015 roku „W.” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. (dalej powoływana jako spółka ,,W.”) jako generalny wykonawca zawarł z M. spółką akcyjną w W. (pozwana) jako podwykonawcą umowę, której przedmiotem było wykonanie i montaż mebli oraz totemów informacyjnych w zakresie określonym w załączniku nr 1 do przedmiotowej umowy. Prace te miały zostać wykonane w ramach realizacji inwestycji „Wykonanie robót budowlanych w zakresie estetyzacji, ogrzewania oraz systemu przeciw pożarowego dworca kolejowego W.”.
W umowie zawarto postanowienie, że podwykonawca zobowiązuje się przejąć od generalnego wykonawcy front prac w umówionym przez strony terminie, nie później jednak niż do 1 września 2015 r. W dniu przekazania frontu prac miał zostać sporządzony i podpisany przez strony protokół na powyższą okoliczność.
W przypadku opóźnienia w przekazaniu frontu prac przez generalnego wykonawcę ostateczny termin realizacji umowy miał ulec przesunięciu o czas opóźnienia. Front prac oznaczał przygotowanie posadzki i terenu do ostatecznego montażu mebli
(§ 3 pkt 3 umowy).
Za należyte wykonanie przedmiotu umowy podwykonawca miał otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 891 750 zł brutto (725 000 zł netto oraz podatek VAT w wysokości 166 750 zł). Generalny wykonawca miał wypłacić podwykonawcy zaliczki: pierwszą - 20% wartości wynagrodzenia netto + VAT do 7 sierpnia 2015 r., drugą - 10% wartości wynagrodzenia netto + VAT do 18 sierpnia 2015 r. Termin realizacji określono do dnia 30 września 2015 r.
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
