Wyrok SN z dnia 10 sierpnia 2022 r., sygn. II CSKP 477/22
Na stronie chcącej skorzystać z przewidzianego w art. 484 § 2 k.c. miarkowania kary umownej w sporze sądowym, ciąży powinność złożenia oświadczenia woli stosownej treści, a więc sfomułowania postulatu obniżenia kary umownej, wskazania przesłanki przewidzianej w art. 484 § 2 k.c., uzasadniającej ten postulat oraz faktów i dowodów świadczących o istnieniu tej przesłanki. Wniosek dłużnika powinien być złożony we właściwym terminie oraz w sposób pozwalający na podjęcie przez przeciwnika procesowego stosownych działań umożliwiających mu obronę jego interesu.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący)
SSN Monika Koba
SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa "E." spółki z o.o. w R. przeciwko B. […] spółce. z o.o. w Ś. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 sierpnia 2022 r., skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 października 2019 r., sygn. akt I AGa 121/18,
oddala skargę kasacyjną i zasądza od powoda na rzecz pozwanego koszty postępowania kasacyjnego w kwocie 2700 (dwa tysiące siedemset) zł.
Uzasadnienie
Powód – E. sp. z o.o. w R. wniósł o zasądzenie nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym od pozwanego B. sp. z o.o. w Ś. kwoty 161 901,63 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy stron z dnia 12 czerwca 2016 r., objęte załączonymi do pozwu fakturami VAT.
Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 4 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił powództwo. Po rozpoznaniu zarzutów pozwanego i przeprowadzeniu postępowania, Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 29 marca 2018 r. uchylił powyższy nakaz zapłaty w całości, zasądził od pozwanego na rzecz powoda ustawowe odsetki za opóźnienie od kwoty 121 334 zł. za okres od dnia 23 lutego 2017 r. do dnia 23 marca 2017 r. i od kwoty 40 567,63 zł za okres od dnia 29 grudnia 2016 r. do dnia 23 marca 2017 r., oddalił powództwo w pozostałej części i orzekł o kosztach postępowania.
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty