Interpretacja indywidualna z dnia 12.01.2018, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.147.2017.2.BK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.147.2017.2.BK
w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji umów
Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 października 2017 r., (data wpływu do Organu 2 listopada 2017 r.), uzupełnionym 14 listopada oraz 27 grudnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji umów, spowodowanych:
- koniecznością uzyskania zgody właścicieli działek (pkt 1) jest prawidłowe,
- opóźnieniami w wydawaniu decyzji administracyjnych, prowadzonych postępowaniach sądowo administracyjnych i innych postępowaniach prowadzonych przez właściwe organy administracyjne, o ile opóźnienia te nie są związane z nieprawidłowościami wynikającymi ze składanych przez Wnioskodawcę wniosków (pkt 2, 3 i 4) jest prawidłowe,
- przedłużającymi się negocjacjami z gwarantami prac budowlanych (pkt 5) jest nieprawidłowe,
- przedłużającymi się negocjacjami ze spółdzielniami mieszkaniowymi (pkt 6) jest prawidłowe,
- przedłużającymi się negocjacjami cenowymi za ustalenie służebności przesyłu lub udostępnienie terenów do celów budowlanych oraz niewydolny dział prawny PGE (pkt 7 i 8) jest nieprawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 2 listopada 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji umów. W dniu 14 listopada 2017 r. wniosek został uzupełniony, jednakże nadal nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 8 grudnia 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4010.147.2017.1.BK wezwano do jego uzupełnia, co też nastąpiło 27 grudnia 2017 r.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Dział Prawny Zamawiającego nie podejmuje kroków celem uregulowania infrastruktury na działkach należący do Gminy - Gmina chce uregulowania służebnością wszelkiej infrastruktury należącej do Zamawiającego, jaka jest na danej nieruchomości gminnej - przez co blokuje wydawanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla każdej kolejnej inwestycji prowadzonej na obszarze Gminy.
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
